+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец

Содержание

Договор технического (сервисного) обслуживания кондиционеров – скачать типовой образец

Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с условиями Договора обязуется по заданию осуществить техническое обслуживание (далее по тексту – Услуги) кондиционеров (вентиляторов) (далее по тексту – Оборудование), а обязуется оплатить Услуги. Услуги указаны в Перечне услуг (Приложении №  к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

1.2.

Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:

– подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;

– выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;

– устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;

– технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;

– инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью; 

– плановую замену деталей по состоянию, наработке;

– проведение текущего и капитального ремонта;  

– плановую замену смазочно-охлаждающих жидкостей, смазку по состоянию, наработке;

– снабжение запасными частями;

– .

1.3.

 обязуется оказать Услуги лично.

1.4.

Место оказания услуг: .

1.5.

 оказывает Услуги не реже  раз в .

1.6.

Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками , которые подаются нарочно или телефонограммой (факсимильной связью). Стоимость указанных услуг входит в стоимость Услуг по Договору.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Срок оказания услуг

3.1.

Сроки оказания услуг определяются в Приложении № к Договору.

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.1.3.

Не передавать полученную от  информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

4.1.4.

Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным  по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.

4.1.5.

Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

4.2.1.

Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.Осуществить по заявке  все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.
4.2.3.

Приступить к оказанию Услуг не позднее  рабочих дней с момента получения заявки от  .

4.2.4.

Осуществлять по заявке  поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.

4.2.5.

Оказывать техническому персоналу  практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.

4.2.6.

Передать Услуги  согласно условиям Договора.

4.2.7.

Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у  документацию .

4.2.8.

Восстановить оригиналы полученных от  документов в случае их утраты за свой счёт.

4.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

4.3.2.

Вызывать  во всех случаях неисправности Оборудования.

4.3.3.

Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

4.4.1.

Требовать оплаты за оказанные Услуги.

4.4.2.

Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков  в порядке, предусмотренным ст. 9 Договора.

4.4.3.

Получать от  любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления  информации  имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.

Порядок сдачи-приема услуг

5.1.

В течение   рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг  обязан представить  следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :

Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;

Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.

В течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом  обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить  письменные мотивированные возражения к Акту.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора,  не представил  нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору  письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте принятыми .
5.4.

Срок устранения  недостатков составляет   рабочих дней со дня получения  письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.

5.5.

Услуги считаются оказанными  надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи  всех документов, указанных в п. 5.1 Договора.

6.

Стоимость услуг

6.1.

Стоимость Услуг по Договору составляет   () руб., в т.ч. НДС  % в сумме  () руб.

6.2.

Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.

7.

Порядок расчетов

7.1.

Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение   банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.

7.2.

Способ оплаты по Договору: перечисление  денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности  в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком  со счета .

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8.4.1.

За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг,  уплачивает  пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

8.4.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.1.

За нарушение сроков оказания Услуг, уплачивает пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг.

8.5.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 1.2 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.3.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, Услуги считаются не переданными , а ,  в дополнение к неустойке, указанной в п. 8.5.1 Договора, выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

9.

Основания и порядок расторжения договора

9.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1.

Неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.3.2.

Нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 1.3 Договора.

9.3.3.

Оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

9.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более   рабочих дней.

9.4.2.

Полного возмещения убытков .

10.

Разрешение споров из договора

10.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

10.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Перечень услуг.

13.2.

Приложение № — Акт сдачи-приема оказанных услуг(форма).

13.3.

Приложение № — Отчет исполнителя (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование:Наименование:
Адрес:Адрес:
Тел.:Тел.:
ОГРН:ОГРН:
ИНН:ИНН:
КПП:КПП:
Р/сч:Р/сч:
Банк:Банк:
БИК:БИК:
Кор/сч:Кор/сч:
От имени  __________ От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/tehnicheskogo-obslujivaniya/tehnicheskogo-obslujivaniya-kondicionerov/

Договор по техническому обслуживанию стационарных кондиционеров – вопросы к юристу – 2019

Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов. 8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.

1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу. 10.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров

ДОГОВОР на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров № г. «» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика.Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору. 1.2.

Образец договора на обслуживание кондиционеров

Договора Акта, от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Исполнителя. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. Исполнитель по требованию Заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и выявленные в результате сдачи – приемки выполненных работ.

8.2. В случае если Исполнитель не выполнил условия настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств и потребовать расторжения настоящего Договора. 8.3.

Договор на обслуживание кондиционеров

Передать Услуги согласно условиям Договора. 4.2.7. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у документацию . 4.2.8. Восстановить оригиналы полученных от документов в случае их утраты за свой счёт. 4.3. вправе: 4.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность . 4.3.2. Вызывать во всех случаях неисправности Оборудования.

4.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг. 4.4. вправе: 4.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги. 4.4.2. Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков в порядке, предусмотренным ст.

9 Договора. 4.4.3. Получать от любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки выполненных работ направляет Исполнителю 1 (Один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи — приемки выполненных работ или мотивированный отказ в его подписании. 4.3. В случае, если работы по настоящему Договору выполнены с нарушением технологии работ, они не подлежат оплате до устранения нарушений за счет Исполнителя.

4.4. Перечень дефектов и срок их устранения оформляется Актом за подписями Заказчика и Исполнителя. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня получения им Акта сдачи – приемки выполненных работ.

Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 4.5. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном Акте.

Образец договора на техническое обслуживание кондиционеров

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% процента от общей стоимости работ по настоящему Договору. 8.4.

За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору, по причинам, не зависящим от Заказчика (не оформлен акт о перерыве работ), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от услуг по Договору за каждый день просрочки, следующий за днем истечения срока оказания услуг.

Заказчик имеет право уменьшить сумму договора на сумму неустойки. 8.5.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, без использования штрафных санкций. 6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, Стороны должны договориться о дальнейших взаимоотношениях по поводу выполнения своих обязательств в рамках Договора.

7. Особые условия. 7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 7.2.

Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Исполнителя. 7.3.

Все споры и разногласия между Заказчиком и Исполнителем, которые могут возникнуть по Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде г.

Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец

Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора. 3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

3.3.

Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ. 4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

Типовой договор на техническое обслуживание систем кондиционирования

Важно Исполнитель обязуется:

  1. произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками « ».

  2. провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание,
  3. предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ,
  4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых.

  • выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора,
  • Договор подряда № на техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем

    Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.

    Предоставляет Заказчику первичные бухгалтерские документы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

    Статья 7.

    Обязательства ЗаказчикаПо Договору Заказчик: Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».Осуществляет приемку выполненных Работ.

    Примеры договоров на техническое обслуживание кондиционеров, их цена и стоимость

    статьи: Основная задача договора на – это определение сроков тех или иных работ.

    Договор, как правило, состоит из шести разделов:

    • Предмет договора,
    • Обязанности сторон,
    • Порядок расчетов,
    • Гарантии и ответственность,
    • Особые условия,
    • Реквизиты сторон.

    В этом разделе определяется срок договора, адрес, по которому установлены кондиционеры.

    Перечень климатической техники и стоимость техобслуживания кондиционеров указываются в Приложении к Договору.

    Определяются периодичность и сроки технических работ в качестве обязательств исполнителя. Обязательства заказчика заключаются в организации доступа рабочих к оборудованию, приемке работ и подписании акта приемки-передачи. Детализируется процесс предъявления претензий, сроки для исправления недостатков.

    Прописывается цена обслуживания кондиционеров без НДС. Перечисляются случаи, на которые не распространяются гарантии:

    • отказ заказчиком производить ремонт при его необходимости,
    • поломка при неправильной эксплуатации,
    • поломка вызвана стихийными бедствиями.

    Определяется размер пени при просрочке платежей.

    Договор на обслуживание Оценка статьи:

    Источник: https://advokat60.ru/26603-dogovor-po-tekhnicheskomu-obsluzhivaniiu-statsionarn.html

    Договор на монтаж кондиционера

    Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец

    Климатическое оборудование нуждается в регулярном и правильном ТО. Система кондиционирования оснащена фильтрами, которые нужно время от времени менять, чтобы оседающие на них пыль и микроорганизмы не причиняли вред здоровью людей. Стандартный договор на обслуживание кондиционеров (образец 2019 года) содержит такие пункты:

    • перечень заказанных услуг (диагностика, чистка, замена деталей, ремонт);
    • стоимость починки и ТО, порядок оплаты;
    • сроки предоставления услуг;
    • особенности сдачи-приемки работ;
    • обязанности и права заказчика и исполнителя;
    • случаи, в которых стороны обязаны выплатить неустойку (штраф, пеню);
    • условия одностороннего расторжения сделки.

    Прежде чем подписать договор на техническое обслуживание и ремонт кондиционеров, убедитесь в том, что компания-исполнитель предоставляет все необходимые услуги. Заправки и чистки недостаточно для поддержания сплит-системы в рабочем состоянии. Обратите внимание: надежные сервисные центры включают в соглашение о сотрудничестве пункт о гарантийных обязательствах.

    Чтобы защититься от небрежного отношения к работе со стороны исполнителя, в договоре следует указать размер неустойки. Она может взиматься как за несоблюдение сроков, так и за другие нарушения.

    Скачать образец договора на обслуживание кондиционеров вы можете в этом разделе – просто внесите индивидуальные данные в гибкий шаблон. Готовый документ будет полностью соответствовать действующему законодательству РФ.

    С этим шаблоном часто используют:

    • Договор на обслуживание ИТП
    • Договор эксплуатации газовой котельной
    • Договор компьютерные услуги
    • Договор монтаж пожарной системы
    • Договор на обслуживание пожарной сигнализации

    Популярные документы и процедуры:

    • Договор пожертвования
    • Стороны трудового договора
    • Приказ об утверждении штатного расписания
    • График поставок
    • Стороны договора поставки

    >Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами.

    ДОГОВОР

    на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеровг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.

    Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика. Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.

    1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

    1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .

    2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Исполнитель обязуется:

    • произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».
    • предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
    • провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
    • выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    2.2.Заказчик обязуется:

    • выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
    • по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
    • по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
    • предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни. На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;
    • предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
    • принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

    3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

    3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

    3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

    3.3.

    Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

    4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

    4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.

    4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

    4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.

    4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

    4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

    4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

    5. ФОРС-МАЖОР

    5.1.

    При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.

    6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

    6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. в установленном порядке.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

    7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

    7.3.

    Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.

    7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

    7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

    8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

    8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

    8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

    8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

    9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    9.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.

    10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

    11. ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик _________________ Исполнитель _________________>Типовой договор на сервисное обслуживание кондиционеров и систем вентиляции

    Типовой договор на сервисное обслуживание кондиционера

    Обслуживание кондиционера, будь то дозаправка фреона или чистка кондиционера — это услуга, предоставляемая со стороны нашей организации физическим и юридическим лицам, поэтому необходимо должное документальное сопровождение. В данном разделе вы можете скачать и ознакомиться с условиями выполнения работ по сервисному обслуживанию сплит-систем и систем вентиляции.

    По факту выполнения диагностики наши специалисты могут дать квалифицированные комментарии по работоспособности системы, особенно на объектах, где имеется устаревшее морально и физически оборудование.

    Особенно важно, если кондиционер установлен, например в серверной комнате и от его работоспособности зависит сохранность данных и работа целой компании.

    С целью экономии средств заказчика мы зачастую можем установить кондиционер на старые трассы без промывки или после предварительной очистки коммуникаций (если предыдущий кондиционер работал на устаревшем, не используемом на настоящий момент фреоне).

    Мы готовы к рассмотрению комментариев относительно условий, указанных в договоре, однако только в случае если имеются на это серьёзные основания (к.л. ограничения, препятствующие выполнению работ на «стандартных» условиях).

    Во-первых, вызвано это тем, что сам договор уже отточен на сотнях выполненных объектов и учитывает практически все основные положения и условия предоставления данной услуги.

    А во-вторых, изменение условий договора под каждого клиента — задача несложная, сложнее затем отслеживать исключительные условия каждого объекта!

    При работе с юридическими лицами заключается договор на сервисное периодическое обслуживание кондиционеров и вентиляции. Услуги оформляются актами выполненных работ, предоставляется счёт-фактура с выделением НДС.

    Ознакомиться с договором на сервисное обслуживание можно загрузив документ: Договор на сервис кондиционера Примеры наших работ по сервису:

    Примеры обслуживания кондиционеров

    Источник: https://accountingsys.ru/dogovor-na-montazh-konditsionera/

    Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец | Сфера закона

    Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец

    Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

    Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл.

    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу. 10. Заказчика для выполнения работ; 5.1.7.

    своевременно устранять дефекты в работе, произошедшие по вине Исполнителя, выявленные в процессе выполнения работ и их приёмки, а также обнаруженные в течение гарантийного срока; 5.1.8.

    Договор на монтаж кондиционера

    Произвести приемку выполненных работ по Акту приемки-сдачи работ, установленной Исполнителем формы не позднее 30 минут с момента выполнения работ.
    При периодичности обслуживания два и более раз в год подписание Акта приемки-сдачи и оплата работ производятся за каждое разовое обслуживание.

    Во-первых, вызвано это тем, что сам договор уже отточен на сотнях выполненных объектов и учитывает практически все основные положения и условия предоставления данной услуги. А во-вторых, изменение условий договора под каждого клиента — задача несложная, сложнее затем отслеживать исключительные условия каждого объекта!

    Сторонами оговариваются и вносятся в договор: Сделкой предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, а также обязанности сторон. Стоимость услуг и порядок оплаты по Договору. 3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: _______(_________________) рублей __ копеек, НДС не облагается (на основании главы 26.2 статья 346.11 пункт 3 части 2 НК РФ).

    Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

    Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

    Особые условия. 7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 7.2. Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Исполнителя. 7.3.

    Гарантийное обслуживание – помимо ремонта или замены изделия вследствие заводского брака или других предусмотренных договором случаев, включает в себя оказание услуг по дополнительной настройке, регулировке, техническому сопровождению установленной системы безопасности. 2.

    Оплата по согласованию сторон может производиться любым другим способом, не запрещенным законодательством.

    При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными. 4.7.

    Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора. 3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.

    В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы участники составляют акт-сверку взаиморасчетов и производят соответствующие платежи друг другу по фактически понесенным затратам. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 9.1.

    Проверка оборудования на утечку фреона, в случае необходимости поиск и устранение утечки хладагента. (ежемесячно) 7.

    Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».Осуществляет приемку выполненных Работ.

    ОРОН 2.1. Исполнитель обязуется:

    • произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».
    • предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
    • провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
    • выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными. Предоставляет Заказчику первичные бухгалтерские документы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

    Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни. Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочих дня до начала проведения конкретных работ. 4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни.

    Если за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявила о прекращении действия Договора, то он считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях.

    Договор ремонта кондиционеров и вентиляции образец

    Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров (заполненный бланк) 1.2.

    Срок исполнения обязательств по договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

    Законодательством не определена конкретная форма договора технического обслуживания кондиционеров (вентиляторов), т.е.

    К договору возмездного оказания услуг относится договор технического (сервисного) обслуживания кондиционеров (вентиляторов).

    Вентиляторы используются в системах кондиционирования, вентиляции и обогрева, создают воздушные потоки в паровых котлах, охлаждают двигатели внутреннего сгорания, создают тягу в пылесосах и системах охлаждения и осушки, применяются в системах пневмотранспорта.

    Стоимость Услуг по Договору составляет: ( ) рублей копеек, в т.ч. НДС (18%) по договору составляет – ( )рублей копеек.

    Если какие-либо поля формы приложения №4 к настоящему договору (кроме поля: «Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

    Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.

    Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.

    По своей сути, данный вид договора относится к договору подряда. К составлению договора на установку кондиционера следует отнестись достаточно серьезно. Договор на установку кондиционера. Учитывая, что в данном договоре существует достаточно изрядное количество нюансов, следует выделить особо важные из них, которые следует оговорить в тексте договора.

    Исполнитель обязуется: 2.2.1.Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение услуг по Договору. 2.2.2.Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

    Типовая форма и пример договора на установку кондиционера. Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл.

    Договор № 000 на техническое обслуживание и ремонт кондиционеров

    Обратите внимание: надежные сервисные центры включают в соглашение о сотрудничестве пункт о гарантийных обязательствах.

    Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

    Настоящий Договор вступает в силу с « » 2013г. и действует до « » 2014г., если не расторгнут ранее в соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора.

    Представителям обеих Сторон не разрешается вступать в любые коммерческие или финансовые отношения с любым Представителем другой Стороны за исключением того случая, когда данные Представители исполняют свои обязанности в качестве представителей Сторон Договора.

    Договор на техническое обслуживание вентиляции образец

    Важно указать точный адрес, по которому будет производиться установка оборудования. Также можно оговорить, при каких условиях исполнитель приступит к выполнению работы, можно указать то, что он начнет установку лишь после полной оплаты услуг.

    Выполнить работы по техническому обслуживанию кондиционеров. Периодичность проведения работ ____ раза в год.

    Существует принципиальное отличие технического обслуживания от гарантийного обслуживания или ремонта, так как техническое обслуживание производится при рабочем состоянии кондиционеров (вентиляторов).

    Договор на техническое обслуживание кондиционеров заключается с юридическими лицами при наличии трех или больше единиц климатической техники.

    Дополнения и приложения к настоящему договору, согласованные и оформленные сторонами, являются его неотъемлемой частью.

    Объем, сроки и стоимость работ по ремонту Оборудования согласуются сторонами путем оформления калькуляции к настоящему Договору. 1.3. По окончании проведения работ по ремонту Оборудования, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных работ.

    Источник: https://loudsoundkazan.ru/chastnoe-pravo/1469-dogovor-na-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-kondicionerov-obrazec.html

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.