+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора изготовление продукции из сырья исполнителя

Содержание

Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Образец договора изготовление продукции из сырья исполнителя

г. _________

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Продавец:

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

Договор на изготовление продукции из давальческого сырья

Образец договора изготовление продукции из сырья исполнителя

дата и место подписания

___(наименование юридического лица) (ФИО должность)___ в лице _________________, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности)___, именуемое в дальнейшем”Заказчик”, с одной стороны, и ___(наименование юридического лица)___ в лице ___(ФИО должность) ___, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности)___, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, совместно именуемые”Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.

2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.

2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: – непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;

– не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.

2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.

2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.

2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.

2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.

4. СРОК ДОГОВОРА

4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.

5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).

7.2.

В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _________________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

Договор давальческого сырья, образец, переработка

Образец договора изготовление продукции из сырья исполнителя

Одним из видов коммерческих договор является договор давальческого сырья. Составляется он с соблюдением норм Гражданского Кодекса. При сделках, для которых этот договор необходим, формируется обязательно еще несколько видом документации.

В предпринимательской деятельности принято выделять отдельный вид коммерческо-производственных операций – с давальческим сырьем.

Давальческие операции – это производственные действия, направленные на переработку давальческого сырья. Они подразумевают доработку, обработку, изготовление новой продукции из него.

Давальческое сырье – это собственные материально-производственные затраты, которые заказчик (он именуется давальцем) передает исполнителю для переработки. Далее давалец получает переработанное сырье обратно в виде продукции и ее реализацией занимается самостоятельно. Т.е. он сохраняет за собой право на переданные МПЗ.

Образец договора

На нашем сайте все желающие могут ознакомиться с текстом договора на переработку и скачать его.

Образец договора на переработку давальческого сырья

В давальческой сделке присутствуют две стороны:

Заказчик в таком виде сделок обладает рядом характерных признаков:

  • У него имеются собственные материалы для переработки или денежные средства для их приобретения.
  • Он является владельцем товарного знака или патента на изготовление какой-то продукции.
  • Имеет рынки сбыта готовой продукции.
  • Предоставляет исполнителю собственные материалы для переработки и оплачивает услуги по ее осуществлению.
  • Передавая исполнителю сырье, давалец сохраняет на него права собственности.
  • Имеет права собственности на итоговый продукт, который производит исполнитель посредством переработки давальческого сырья.

Подрядчик в данной сделке владеет мощностями, необходимыми для переработки и обязан отдать переработанное сырье в виде итоговой продукции давальцу.

Переработка сырья: как осуществляется ведение документооборота

По сделкам с давальческим сырьем обязательно составлять бухгалтерскую отчетность. Ведется она на основании первичной документации.

Как ведет отчетность давалец

При передаче материалов переработчику давалец составляет накладную по форме М-15. В документе проставляется отметка о том, что материалы передаются на давальческой основе. Это важно, т.к.

за передачу давальческих материалов сторонам сделки не нужно оплачивать НДС. Составляют накладную в двух экземплярах. Первый остается у давальца на складе.

Второй забирает переработчик и получает по ней материалы.

Важно правильно заполнить накладную на передачу давальческого сырья: указать не только его объем или количество, но и стоимость. С одной стороны этот показатель для совершения сделки не нужен, т.к.

переработчик не будет реализовать ни сырье, ни продукцию. А с другой стороны, он несет материальную ответственность перед истинным владельцем на случай порчи этого сырья. Данная норма закреплена в ст.

714 ГК РФ.

Когда продукцию из давальческого материала давалец передает сторонним торговым структурам для ее доработки (например, для упаковки), он составляет дополнительные накладные по форме № ТОРГ-12.

В них обязательно делается отметка о давальческих МПЗ. В ином случае ФНС может потребовать от торговой организации, занимающейся доработкой, выплачивать НДС, т.к.

сочтет переданную для доработки продукцию в качестве отданной безвозмездно.

Такой вид накладной тоже составляется в двух экземплярах один для давальца, второй – для сторонней торговой организации, которая занимается доработкой.

Как ведет отчетность переработчик

Полученный на давальческой основе материал переработчик может оформить двумя способами:

  • Составить приходной ордер по форме М-4. В нем обязательно делается отметка о том, что МПЗ получены на давальческой основе. Плюс следует внести в документ реквизиты основного договора. При отсутствии такой записи ФНС потребует от переработчика уплаты налога на прибыль, как на имущество, полученное на безвозмездной основе (ст. 250 НК РФ).
  • Проставить штамп на документах, оформленных давальцем. В нем должна содержаться информация, которая указывает количество полученного давальческого сырья и его стоимость. При наличии таких сведений штамп расценивается в качестве приходного ордера.

Во всех документах о приемке давальческого сырья должны быть указаны:

  1. Его количество.
  2. Стоимость.
  3. Его качество.

После выполнения заказанных работ переработчику следует оформить акт приема-передачи. В документе надлежит указывать стоимость продукции уже с учетом НДС. Дополнительно нужно оформить счет-фактуру.

Отдельным документом оформляется отчет о затратах на переработку и о израсходованном давальческом сырье. В него вносят:

  • Данные о принятом сырье (наименование, количество).
  • Сведения о полученной в результате переработки продукции (наименование, количество).
  • Данные об остатках давальческого сырья и отходах процесса переработки.

Единой формы документации для переработчика не разработано. Поэтому каждая структура может создавать свои образцы, но с соблюдением общих требований. Для каждого такого документа согласно ФЗ РФ № 129 (от 21.11.

1996) нужно указывать реквизиты.
Если переработчик возвращает давальцу неизрасходованное сырье, дополнительно оформляется накладная по форме М-15.

В ней следует делать отметку о том, что производится возврат сырья, полученного на давальческой основе.

Как составляется основной договор на переработку давальческого сырья

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает отдельной формы договора на переработку давальческого сырья. Поэтому при составлении подобных документов стороны руководствуются правилами, закрепленными в ГК РФ относительно договора подряда (гл. 37).

Согласно такому договору переработчик — подрядчик принимает на себя обязанности по приему, переработке и сдаче давальческого сырья. Давалец – заказчик со своей стороны обязан обеспечить подрядчика сырьем, принять переработанную продукцию и оплатить услуги подрядчика.

Право собственности на сырье и итоговый продукт принадлежит заказчику на основании ст. 703 ГК РФ.

Перераспределение рисков в ГК РФ закрепляется следующим образом:

  1. За повреждение давальческого сырья расходы несет заказчик.
  2. За повреждение продукта переработки давальческого сырья отвечает подрядчик.

Стороны сделки имеют право оставить эти нормы без изменений. В таком случае в договоре делается ссылка на ГК РФ. Но если стороны желают, они могут перераспределить в договоре риски в любой иной форме.

Если материалы уже передан переработчику и составлены документы передачи, ответственность за их повреждение несет подрядчик.
В приложении к договору следует обязательно не только указать, что заказчик предоставляет давальческое сырье, но и то что, подрядчик обладает необходимыми для его переработки производственными мощностями.

Указывая стоимость в договоре, следует включить в нее сумму компенсации издержек, которые несет переработчик, а также цену услуги, оказываемую заказчику.

Если стороны намереваются оговорить порядок компенсации услуг сверх основной стоимости, лучше не вносить эти условия в текст договора, а составлять отдельное приложение.

В расходы переработчика и в цену его услуг не включают стоимость давальческого сырья, ибо приобретаются оно за счет средств заказчика и принадлежит только ему, равно как и получаемая из этого сырья продукция.

В договоре необходимо указать:

  • Предмет договора, обозначение услуги, которую должен выполнить подрядчик.
  • Срок начала и окончания выполнения работ.
  • Данные о давальческом сырье (наименование, количество, характеристики).
  • Порядок передачи сырья и принятия продукции из него заказчиком. Сроки поставки и принятия, плюс санкции за нарушение сроков.
  • Данные о продукции, которая должна получиться в результате переработки.
  • Стоимость услуг по переработке.
  • Порядок возврата остатков давальческого сырья и отходов переработки заказчику.

Договор составляется в трех экземплярах, если стороны договариваются о его нотариальном удостоверении. Или в двух, если у нотариуса документ не заверяют. Государственной регистрации он не подлежит.

Источник: https://alaws.ru/dogovor-davalcheskogo-syrya/

Договор давальческого сырья: правила оформления и образец

Образец договора изготовление продукции из сырья исполнителя

Договор давальческого сырья предполагает передачу МПЗ исполнителю на переработку и получение от него готовой продукции и остатков МПЗ. В статье – правила оформления, бланк и образец давальческого соглашения и отчета исполнителя, справочники и полезные ссылки.

Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт

Полный доступ на месяц! – Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки “Системы Главбух”.

Позвоните нам по телефону 8 800 222-18-27 (бесплатно).

Договор изготовления продукции из давальческого сырья – это один из видов подрядных соглашений на выполнение работ, правила оформления и исполнения которых регулирует российский Гражданский кодекс.

По договору изготовления продукции из давальческого сырья одна сторона (заказчик работ) передает контрагенту (исполнителю, переработчику) имущество, чаще всего сырье или материал, для того, чтобы исполнитель изготовил из этих МПЗ продукцию для заказчика и вернул ему остатки МПЗ, а также изготовленную продукцию.

Причем исполнитель выполняет свою часть договора изготовления продукции из давальческого сырья на возмездной основе.

Отражать в учете операции по гражданско-правовым соглашениям помогут следующие справочники (их можно скачать):

В качестве исполнителя и заказчика по договору изготовления продукции из давальческого сырья могут выступать различные экономические субъекты, в том числе:

  • физлица;

  • предприниматели;

  • фирмы.

Далее в статье – подробно об оформлении договора изготовления продукции из давальческого сырья, а также бланк и юридически корректный образец этого соглашения.

Важные справочники по оформлению документов

Ознакомившись с договором изготовления продукции из давальческого сырья, не забудьте посмотреть следующие справочники, они помогут оформить взаимоотношения с контрагентами:

Договор изготовление из давальческого сырья продукции

При заключении и оформлении договора изготовления из давальческого сырья готовых изделий следует придерживаться общих требований ГК РФ к соглашениям подряда. Ими оформляют сделки по исполнению каких-либо работ. К давальческому соглашению применимы общие «подрядные» требования ГК РФ по:

  • предмету соглашения – переработке или обработке переданного заказчиком имущества;

  • обязанности исполнителя (переработчика) сдать заказчику работу;

  • обязанности заказчика принять результат работы;

  • возмездности взаимоотношений сторон договора изготовления из давальческого сырья готовых изделий.

К дополнительным обязанностям исполнителя по договору изготовления из давальческого сырья относится соблюдение:

  • всех сроков, в том числе начального, промежуточных и конечного;

  • требований по качеству переработки или обработки имущества заказчика;

  • требований по экономному расходованию полученного имущества;

  • сохранности имущества заказчика.

Характерной особенностью договора изготовление из давальческого сырья готовых изделий является сохранение собственности заказчика на МПЗ, переданные в обработку или в переработку.

У исполнителя это имущество числится во владении или в пользовании. Именно поэтому по завершении работы исполнитель должен составить для заказчика отчет о том, сколько израсходовано имущества.

На основании такого отчета заказчик узнает:

  • какое количество МПЗ израсходовано;

  • что осталось непереработанным или необработанным, а значит, подлежит возврату исполнителем.

Единого типового шаблона для отчета исполнителя по договору производства на давальческом сырье российское законодательство не определяет. На практике стороны договора производства на давальческом сырье согласовывают шаблон отчета при оформлении соглашения. Один из вариантов оформления отчета, актуальный и юридически корректный, приведен ниже и доступен для скачивания по ссылке:

Кроме применяемого шаблона, стороны договора производства на давальческом сырье могут определить:

  • содержание отчета;

  • сроки и порядок его предоставления заказчику.

Договор давальческого сырья: образец

Любое ГП соглашение, в том числе и договор давальческого сырья образец которого приведен далее, считается заключенным и подлежит исполнению, только если контрагенты согласовали все обязательные условия для этого вида ГП соглашений. Какие условия по ГК РФ считаются обязательными для договора давальческого сырья образец которого приведен ниже, читайте в таблице.

Таблица. Обязательные условия договора производства продукции из давальческого сырья

Условие

Пояснение

работы

Что именно исполнитель должен обработать или переработать

Объем работы

Количество исходного имущества и изготовленных из него изделий

Итог работы

Что считается качественно изготовленным изделием

В тексте договора производства продукции из давальческого сырья стороны могут дополнительно согласовать:

  • требования к качеству исходных МПЗ;

  • ассортимент исходных МПЗ;

  • требования к качеству и ассортименту изготовленных изделий.

Договор давальческого сырья образец которого приведен ниже, содержит все перечисленные обязательные и дополнительные условия. По тексту приведенного в статье документа термин «договор» заменен термином «соглашение». Эталонный текст документа можно скачать по ссылкам ниже.

СОГЛАШЕНИЕ

о переработке давальческого сырья № 10

г. Санкт-Петербург                                                                               «26» сентября 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Символ» (далее – Обработчик) в лице генерального директора Соколовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (далее – Поставщик-получатель) в лице генерального директора Рублева Николая Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. Поставщик-получатель поручает, а Обработчик обязуется выполнить согласно условиям настоящего Соглашения работы по переработке давальческого сырья – свежих овощей (далее – МПЗ) в ассортименте, количестве и качестве согласно п. 1.2 и 1.

4 настоящего Соглашения в готовую продукцию – соленья, лечо, икру, соки, пюре (далее – Изделия) в ассортименте, количестве и качестве согласно п. 1.3 и п. 1.4 настоящего Соглашения, а Поставщик-получатель обязан принять Продукцию и оплатить ее.

1.2. Качество и ассортимент МПЗ определяются Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Качество и ассортимент Изделий определяются Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

1.4. Количество и сроки передачи МПЗ Обработчику и Изделий Поставщику-получателю (сроки переработки) определяются в ежемесячно составляемых Планах-графиках, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Проект Плана-графика предлагается Обработчиком на утверждение Поставщику-получателю не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором должна быть осуществлена передача. Поставщик-получатель обязан в течение трех рабочих дней с момента предоставления проекта подписать его или предпринять меры по его согласованию.

План-график считается принятым с момента подписания его обеими сторонами. Если Обработчик не представит в срок проект Плана-графика, передача МПЗ и Изделий осуществляется в порядке, установленном последним утвержденным Планом-графиком.

1.5. Право собственности на МПЗ и Изделия принадлежит Поставщику-получателю.

2. ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ МПЗ

2.1. Передачу МПЗ осуществляет Поставщик-получатель за свой счет путем доставки на склад Обработчика, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.

2.2. Поставщик-получатель обязан уведомить Обработчика о предстоящей доставке не позднее чем за два рабочих дня до доставки. В противном случае Обработчик имеет право задержать приемку на 12 часов. При этом расходы, возникшие в связи с задержкой приемки, несет Поставщик-получатель.

2.3. Через три рабочих дня после выполнения работ, установленных Планом-графиком, Обработчик обязан предоставить Отчет об израсходованных МПЗ. Отчет должен быть составлен по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, подписан уполномоченным представителем Обработчика и скреплен печатью.

2.4. Если после выполнения работ, установленных Планом-графиком, у Обработчика остались МПЗ, то они должны быть переданы Поставщику-получателю одновременно с Отчетом.

3. ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ

3.1. Передачу Изделий осуществляет Обработчик за свой счет путем доставки на склад Поставщика-получателя, находящийся по адресу: г. Смоленск, ул. Сибирская, д. 81 .

3.2. Обработчик обязан уведомить Поставщика-получателя о предстоящей доставке Изделий не позднее чем за два рабочих дня до доставки. В противном случае Поставщик-получатель имеет право задержать приемку Изделий на 12 часов. При этом расходы, возникшие в связи с задержкой приемки, несет Обработчик.

3.3. Приемка Изделий осуществляется Поставщиком-получателем по Акту приемки Изделий в течение трех рабочих дней с момента получения Изделий от Обработчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата работ по изготовлению Изделий производится на основании расценок, включающих НДС.

Конкретные расценки согласуются сторонами по предложению Обработчика ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором должна быть осуществлена поставка.

Если Обработчиком не были предложены новые расценки, оплата производится по расценкам, действовавшим в предыдущем месяце.

4.2. Оплата производится по фактически поставленному объему продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Обработчика или иного лица, реквизиты которого будут указаны Обработчиком.

4.3. Оплата производится Поставщиком-получателем по итогам месяца не позднее 5-го числа следующего месяца в соответствии с ежемесячно составляемым сторонами Актом сверки расчетов.

Акт составляется не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена поставка продукции.

Если такой Акт не был составлен, Поставщик-получатель производит оплату по имеющимся у него данным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Риск случайной гибели МПЗ или Изделий с момента приемки Обработчиком и до момента приемки Поставщиком-получателем возлагается на Обработчика.

5.2. Ответственность сторон настоящего Соглашения определяется по правилам, установленным в Гражданском кодексе РФ.

5.3. Помимо мер ответственности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, стороны настоящего договора согласились установить следующие меры ответственности Поставщика-получателя и Обработчика:

5.3.1. За передачу МПЗ в меньшем количестве, чем установлено в Плане-графике, или ненадлежащего качества Поставщик-получатель уплачивает неустойку в размере 7 процентов от суммы, которую Поставщик-получатель должен был уплатить за месяц согласно п. 3.1 настоящего Договора.

5.3.2. За передачу Изделий в меньшем количестве, чем установлено в Плане-графике, или ненадлежащего качества Обработчик уплачивает неустойку в размере 5 процентов от суммы, которую Поставщик-получатель должен был уплатить за месяц согласно п. 3.1 настоящего Соглашения.

5.3.3. В случае просрочки приемки виновная сторона уплачивает неустойку в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый день такой просрочки, а также возмещает связанные с этим убытки другой стороны. При этом убытки могут быть взысканы сверх неустойки.

5.3.4. В случае нарушения Поставщиком-получателем срока уплаты вознаграждения, установленного в п. 4.3 настоящего договора, Поставщик-получатель обязуется уплатить пени в размере 3 процентов от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие между сторонами настоящего Соглашения, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует два года.

7.2. Соглашение будет считаться продленным один год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока его действия не заявит о желании прекратить его действие.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Переработчик не имеет права распоряжаться находящимися в его владении МПЗ Поставщика-получателя и произведенными из этих МПЗ Изделиями без письменного согласия Поставщика-получателя.

8.2. Тара, в которой поставляются МПЗ, подлежит немедленному возврату Поставщику-получателю. Тара, в которой поставляются Изделия, возврату не подлежит.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Реквизиты сторон указывают в договоре производства продукции из давальческого сырья в зависимости от статуса контрагентов в качестве физлиц, предпринимателей или юрлиц.

Физлица указывают в реквизитах договора производства продукции из давальческого сырья реквизиты паспорта и адрес по месту прописки.

Тогда как фирмам рекомендуется указывать в договоре производства продукции из давальческого сырья не только название и адрес, но и коды ИНН и КПП, а также платежные реквизиты.

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/2407-dogovor-davalcheskogo-syrya

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.