+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора на очистку кровли от снега

Содержание

Образец договора на очистку кровли от снега

Образец договора на очистку кровли от снега

Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС — _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее — Цена Договора).

2.2.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6.

При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.3.

Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета.

Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4.

Образец договора на очистку кровли от снега и наледи

Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2.
Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4.
В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

4.2.
Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

4.2.2.

Образец договора на очистку кровли от снега наледи и сосулек

Важно

При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

6.2.

В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.

6.4.

Образец договора на очистку крыши от снега по заявкам образец по 44-фз

В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.

2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

______________________________________________________________________

3.

Вышеуказанные услуги, согласно Договора должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

4.

Скачать договор на очистку кровли от снега и наледи

Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в документации/калькуляции (Приложение , 5 и п.4), не вправе требовать оплаты этих Работ.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3.Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме.

12.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему.

12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.

Скачать договор на очистку кровли от снега

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1.Приложениями к настоящему договору являются:

1. Стоимость работ;

2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»;

3.

Образец (форма) «акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»;

4.Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»;

5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору.

13.2.

Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Заказчик»: порт Санкт-Петербург»

Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5

Расчетный счет: 40702810800000001662 в КОМБАНК»

Кор./счет 30101810700000000704 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г.

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец 2019

Приложение № 3

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец 2018

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

2.4.7.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС ___%.

3.2.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

9.4.

Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

9.6.

Внимание

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Подрядчик

[вписать нужное] [вписать нужное]

М.

Источник: https://migration48.ru/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot-snega

Договор подряда на очистку крыши от снега куда жаловаться

В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

Очистка кровли от снега — сезонное поле деятельности для промышленных альпинистов нашей компании, значительный штат которых позволяет нам выполнять очистку крыш от снега на любой высоте и поверхности. Очистка кровли крыши от сосулек — следующее поле деятельности нашей компании, работы по очистке кровли ведутся с ноября, достигая пиковых нагрузок в конце марта во время активного таяния снега.

Проводить работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________. В случае сильных снегопадов время проведения работ может изменяться по согласованию с Заказчиком.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.

Договор №________ на выполнение работ по очистке объектов ГБОУ ________________________________________ от снега, сосулек и наледи.

Государственной жилищной инспекцией города Москвы — в отношении многоквартирных домов и нежилых зданий, строений, сооружений, являющихся особыми объектами нежилого фонда города Москвы.

В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

При выявлении нарушений Уполномоченный орган в срок не позднее одного рабочего дня со дня выявления нарушения направляет уведомление о выявленном нарушении в префектуру административного округа города Москвы, на территории которого было выявлено нарушение далее — Префектураи ГБУ Жилищник района.
Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в организации Заказчика при проведении Работ в соответствие с условиями договора.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. 7 настоящего Договора. 2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет , представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 18 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 18 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на уборку снега с крыш

Подрядчик имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Около 15 профессиональных и укомплектованных бригад проведут уборку снега с крыш в любое удобное для вас время и день недли, опытные менеджеры помогут выбрать оптимальную схему уборки от снега для вашего здания, современный парк снегоуборочной спецтехники позволит значительно сократить сроки проведения уборки.

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Виды и стоимость услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи определены в «Тарифах на работы» (Приложение ).

Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ.

Сроки выполнения работ 3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. 3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.

Подрядчик ______________________ привлечь к исполнению своих (вправе/не вправе) обязательств других лиц (субподрядчиков). Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 1.5.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. Комплекс работ услуг , предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п.

Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-сдачи результата работ. 3.3.6.

По настоящему договору на основании выставленного счета, а также актов сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

Заказчик вправе: 3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 3.4.2.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с «__»___________ ____ г. по «__»___________ ____ г. выполнить работы по уборке и вывозу снега (далее — «работы») с территории ____________________ (далее «Территория»), расположенной по адресу: ____________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере _____.

Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию здания, кровля которого подлежит очистке от сброшенного снега, наледи и сосулек в рамках настоящего договора.

Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств.

Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N __). Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

Подрядчик выполняет Работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал (рабочих), используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения Работ.

Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

Источник: https://omorashi.ru/vyselenie/2899-obrazec-dogovora-na-ochistku-krovli-ot-snega.html

Очистка кровли от снега и наледи

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. Комплекс работ услуг , предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п.

Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию здания, кровля которого подлежит очистке от сброшенного снега, наледи и сосулек в рамках настоящего договора.

Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему договору. Выполнить работы, предусмотренные п.

Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

Производить сброс снега, наледи и сосулек таким образом, чтобы не повредить устройства, установленные на крыше телевизионные камеры, антенны, вентиляционные короба и т. Производить уборку с прилегающей к зданию территории сброшенного с кровли Заказчика снега, наледи и сосулек своими силами.

По настоящему договору на основании выставленного счета, а также актов сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан предупредить Заказчика за [ значение ] дней.

Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Заказчик в течение [ вписать нужное ] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания.

Если в течение [ вписать нужное ] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами, является основанием для производства расчетов по настоящему договору. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере. Уплата пеней не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ указать наименование суда ] в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

По настоящему договору Заказчик сохраняет право на досрочное расторжение договора в случае нарушения его условий Исполнителем, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя. Письменное уведомление, указанное в п. В этом случае договор считается расторгнутым после урегулирования всех финансовых вопросов по нему – оплаты фактически выполненного объема работ.

В случае неисполнения ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за [ вписать нужное ].

При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя Заказчик обязан оплатить фактически выполненный объем работ. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.

Тарифы на оказание услуг по очистке кровли от снега, оказываемые [ указать наименование организации-исполнителя ]. Очистка кровли от снега и наледи. Очистка кровли от снега и наледи по периметру крыши на расстоянии 1,5 метра от края. Удаление сосулек по всему периметру кровли.

Очистка прилегающей территории от сброшенного снега, наледи и сосулек. Периодические услуги абонентское обслуживание.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание. Вход Регистрация. Введите адрес электронной почты:. Введите пароль:.

Запомнить Забыли пароль. Заказчик [ вписать нужное ] [ должность, подпись, инициалы, фамилия ] М. Исполнитель [ вписать нужное ] [ должность, подпись, инициалы, фамилия ] М. Наименование работ. Единица измерения.

Стоимость до м. Стоимость свыше м. Разовые услуги.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Москва Работа на крыше требует большого профессионализма и опыта. В случае, если работы проводятся на крышекровле, условия фиксирует договор на очистку кровли от снега.

Договор на оказание услуг между товариществом собственников жилья и собственником нежилого помещения, не являющегося членом товарищества.

Типовой договор на очистку кровли от снега Blog Posts – saidphysique – akkistaujudoweeblycom.

Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель крыш от снега, сосулек и наледи далее Работы , а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором. Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены; 7. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика; 7.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения Работ из-за некачественного их выполнения , отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком п. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в Графике досрочно.

Договор на очистку кровли от снега и наледи образец

Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:.

Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи Приложение N 1. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.

Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега разовое оказание услуг.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить выполнение комплекса работ услуг по очистке от снега кровли крыши здания, расположенного по адресу: [ вписать нужное ].

Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв.

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание.

Уборка снега с крыш — опасное и сложное занятие. Для него необходимо специальное альпинистское снаряжение и опыт. Нужно знать, чем очищать снег с шифера и черепицы, как работать на крыше, где устроены стеклянные окна, чем опасны действия в зоне карнизов, как бороться с крупными сосульками наледью , которые невозможно сбить. Даже ходить по крыше нужно осторожно, чтобы не повредить ее.

Типовой договор на очистку кровли от снега

.

.

.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях.

.

.

.

.

.

.

Источник: https://dkzavod.ru/konstitutsionnoe-pravo/obrazets-dogovora-na-ochistku-krovli-ot-snega.php

Контракт на очистку кровли от снега и наледи образец 2019 год | Юридический портал

Образец договора на очистку кровли от снега

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Липецк ОКПО01126453 Подрядчик: Адрес: ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Управляющий директор порт Санкт-Петербург» // Приложение . К договору № От « » 2012 года.

Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.

Общие сведения о предмете договора

К тому же лед, который будет находиться внутри трубы, может привести к разрыву конструкции, тоже самое касается и стен, вода просачивается в стены, замерзает, превращается в лед и разрушает здания.

За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Кто должен заботиться о проведении регулярной уборки в зимнее время? Сотрудники коммунальных служб и владельцы объектов, к примеру, частные граждане или коммерческие предприятия. Не нужно браться за уборку снежных покровов на кровле собственными руками. Позвоните специалистам нашей компании и они решат ваши проблемы с очисткой крыши от наледи и снега.

Более подробно эти моменты прописаны в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом 155н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Контракт на очистку кровли от снега и наледи образец 2018 года

Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания. Если в течение [ вписать нужное ] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком.

Технология переработки пластиков без особой сортировки в топливо давно уже разработана в России. Загляните на сайт ООО Экологическая группа в г.Калининград. И катализатор в разы дешевле и проще у них …

Нельзя допускать скопления снега на таких крышах особенно. По всей видимости требовался капитальные ремонт кровли, накопления средств собственников осуществляется на счете Регоператора. Со стороны УК имеются нарушения по очистке крыши от снега, будет штраф. Инспектора проводят осмотр общего имущества и квартир, в которых произошло подтопление водой из системы отопления.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

Производить сброс снега, наледи и сосулек таким образом, чтобы не повредить устройства, установленные на крыше телевизионные камеры, антенны, вентиляционные короба и т.

Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ Не менее 16 М3 Рейс (8 М3 ) 3000 руб. 2 рейса (6000 руб.) Рабочий со снегометателем имеющий моторный привод.

Закупаемые товары, работы, услуги

Причем должны быть как инструкции по технике безопасности, так и инструкции по очистке крыш от снега и наледи, ведь в большинстве случаев работники не могут заучивать многочисленные документы, в которых прописан порядок действий. Поэтому и необходима инструкция.

Далее этот блок вставляется в переплетную крышку. (Используется одна переплетная крышка состоящая из картона плотностью 2,5 мм обтянутая бумвинилом). Потом блок соединяется с крышкой с помощью форзаца — бумажного листа.

Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию здания, кровля которого подлежит очистке от сброшенного снега, наледи и сосулек в рамках настоящего договора.

Название журнала полностью переносится методом тиснения на обложку в основном используется золотая фольга (но также имеется в наличии серебрянная,синяя, красная ).

Выполнить работы, предусмотренные п. Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств.

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Журнал «Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек»

Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3.

Как только снежные массы станут подтаивать, они способны просто оторвать кровельные материалы с крыши. Если на кровле уже образовалась наледь, то стоимость уборки снега будет выше, так как потребуется привлекать дополнительное оборудование.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза.

Как оформить договор на вывоз снега: основные правила

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

Уборка площади до 1000 М2 Рабочая смена 3500 руб. 3500 руб. Рабочий с лопатой для очистки труднодоступных мест Не определяются Рабочая смена 1500 руб.

Скачатьдоговор на работы по очистке кровли от снега и наледи

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в следующих случаях: 9.1.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2.

Для бюджетных и муниципальных организаций применяется работа через оферты и заключение договоров в электронной форме.

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Обложка переплета изготавливается из плотной бумаги плотностью 160 г/м2, по Вашему желанию обложку можно заламинировать.

Приложение N 1 к Договору N _____ на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи от «__»___________ ____ г.

В результате дождевая вода не может нормально устраняться с крыши и начинает течь по стене, проникать в микротрещины и разрушать тем самым фасад здания.

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее: — [ручная/механизированная] уборка территории от снега; — уборка снега с крыш; — удаление сосулек; — удаление наледи (промышленными альпинистами); — погрузка, вывоз и утилизация снега; — обработка территории антигололедным реагентом. 1.3.

Образец договора на очистку кровли от снега

Из-за сменившихся погодных условий мы начала работы по очистке снега и наледи с крыш домов. Опасные участки, где возможен сход снега или падение сосулек, были обозначены сигнальными лентами, а население информировано о ходе уборки снега, подобные своевременные меры помогут избежать случайностей, в том числе трагических.

Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

Если вас интересует, сколько будет стоить очистка кровли от снега стоимость вы сможете узнать от нашего менеджера. Он определит ее точно на самом объекте.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней. 2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц. 2.3.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Источник: https://primasphynx.ru/novosti/24147-kontrakt-na-ochistku-krovli-ot-snega-i-naledi-obrazec-2019-god.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.